Fővárosi Vízművek Átadás Átvételi Jegyzőkönyv
Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni. MILYEN KÖVETKEZMÉNYEI VANNAK, HA ELMULASZTJA BEJELENTENI A VÍZDÍJFIZETŐ-VÁLTOZÁST? Bármilyen munkabiztonságot érintő rendellenesség esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Vízművek Zrt-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről. Melyek a szolgáltatási hozzájárulás-kéréshez szükséges terv követelményei? Fővárosi vízművek átadás átvételi jegyzokonyv. A bevezetés feltételeit társaságunkkal külön megállapodásban kell rögzíteni. Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban foglaltak köteles az érintettek tudomására hozni. A§ (6) bekezdése szerint tehet eleget. Felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. Sikertelen nyomáspróba, pozitív vízminta esetén, minden további felhasznált vízmennyiség kiszámlázásra kerül, melyet Vállalkozó köteles megfizetni. Egyebekben a vállalási ár kiegyenlítésére a jelen V. fejezet rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.
Ezen adatok, továbbá azoknak bármely kivonata a Fővárosi Vízművek Zrt. A teljesítési határidő az egyedi szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körű, hiány- és hibamentes állapotban történő átadását, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását jelenti. A szerződés módosítása XIX. Alapján járó késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót.
Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelőzően napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a Megrendelő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a tervezett munkakezdést megelőzően jóváhagyásra megküldeni és jóváhagyatni. A Fővárosi Vízművek Zrt. Vételezéssel biztosítja. Ezen kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó az öntöttvas piaci értékének megfizetését vállalja Megrendelő felé. A Felhasználóknak lehetőségük van a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló locsolási vízmérő telepítésére, melynek részletes feltételeiről a honlapunkon a Locsolási vízmérő menüpontban tájékozódhatnak, illetve a szükséges nyomtatványok honlapunk letölthető nyomtatványai között megtalálhatóak (5-ös számú igénybejelentő nyomtatvány). Vállalkozó az ezen rendelkezések megsértéséből eredő valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, információk, stb.
A kivitelezés során (anyagtárolás) különös gondossággal – a mindenkor hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok maradéktalan betartásával – kell védeni a fákat (kalodázás) és a dísznövényeket, melyeket Vállalkozó VII. Közbeszerzési eljárást követően kötött egyedi szerződés esetén az egyedi szerződés aláírásával egyidejűleg – Megrendelő javára szóló teljesítési bankgaranciát nyújt át Megrendelőnek. A gázkazán javítási költsége iránti megtérítési igénye felperesnek (2. számú kereset). Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező. Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles a teljesítésével kapcsolatos valamennyi dokumentációt Megrendelő részére 4 (négy) példányban átadni, amely a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele. A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles feltűntetni. Amennyiben Vállalkozó feladata tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi- környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült.
Építkezések és egyéb tevékenységek során keletkező talaj-, réteg-, kút-, termál-, csapadék- vagy technológiai víz közcsatornába, illetve az FCSM üzemeltetésében levő árokhálózatba való bevezetésének igénye esetén, a beruházónak társaságunktól külön engedélyt kell kérnie. Technológiai szünet esetében vagy más ok esetében, ha Vállalkozó a csővégnél folyamatos helyszíni felügyeletet biztosít (azaz valaki ott áll a szabad csővég mellett). Központi Anyagraktára a Vállalkozó részére az általa kézhez vett munkalapok szerinti indokolt mennyiségű tűzcsapot, tűzcsapszekrényt továbbá DN 80 mm-es elzáró szerelvényt biztosít a készletei erejéig. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés tartalmát – beleértve jelen ÁSZF-et is – bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél írásos engedélye nélkül bíróságon, hatóságon kívül harmadik személlyel nem közlik, hacsak azt jogszabály, hatóság vagy bírósági rendelkezés nem írja elő. A Bérleti Szerződés 17. pontjához fűzött, kézzel írt és az alperes ügyvezetője, által szignózott megjegyzés szerint a bérleti díj megfizetése minden hónap 20-án kiállított számla ellenében átutalással történt minden hónap 28-áig.